本文目录一览

1，工程延期开工索赔怎么计算

根据规范要求是 按人工日待班和机械待班计算。但是实际上却是按保函费 50X20/150=6.6万，这种事情在工程施工中屡见不鲜，难道你还和甲方打官司，然后去拿那点赔偿？你以后还混么？这点钱一个工程就赚回来了 只能是自己吃亏，多相业主诉苦。给他个面子 以后 捞回来。

工程延期开工索赔怎么计算

2，市政工程中标后由于业主拆迁问题未解决拖了一年多未开工这种情况

这种情况一般是与建设方协商解决为佳。如技术管理人员的资格证书经甲方同意可以投入其他工程使用；各种建材价格变化上涨到时也可与甲方协商。毕竟中标不易呀！
可依据合同文件当中的索赔条款或者相关文件，要求索赔！都两年时间了，感觉都已经超过正常的索赔时效期了

市政工程中标后由于业主拆迁问题未解决拖了一年多未开工这种情况

3，拖欠建筑工程款怎么索赔

首先你要知道你们接的工程是否合法。因为我们国家是禁止二度发包的。也就是不允许开发商将工程发包给建设公司。建设公司再将该工程发包给其他的承包人或者将工程分解发包给其他承包人。我们国家禁止这种行为同时不承认这种行为签订合同的有效性。如果你们的工程是二度发包。只有在工程经竣工验收合格的情况下。法院会支持你们请求支付工程价款的请求。对于工程欠款。可以请求支付利息。如果对于利息有约定的。按约定处理。没有约定的。按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。同时约定的利息不能超过中国利率。利息从应付工程价款之日计付。你们现在还没有交付工程。工程价款也没有结算。利息从当事人起诉之日开始计算

拖欠建筑工程款怎么索赔

4，建筑工程由于建设单位原因没有如期开工如何处理

按照建设施工合同格式合同，涉及建设单位原因延期开工的，则工期应当顺延。同时，因开工迟延造成承建单位的损失，如窝工损失、机械租赁损失等，应当赔偿。双方可以就上述问题签署补充协议进行约定和处理。
应立即写工程联系函给建设单位，把原因责任分清，以免以后工期拖延原因难以说明。也可作为工期索赔的依据。
1应立即写工程联系函给建设单位，把原因责任分清，以免以后工期拖延原因难以说明。也可作为工期索赔的依据。2中标通知书是承诺，如果对方违约，争取多取写证据，有助于起诉索赔。
这只能具体情况，具体对待了。想干这活，也只能好好商量了。施工方总是处在弱势。但大的原则是按照建设工程合同执行。
你好！写工作联系单给建设单位，把自己的要求写清楚，要求对方回复，若不回复视为认可希望对你有所帮助，望采纳。

文章TAG：中标  项目  开工  怎么  中标项目久拖不开工怎么索赔  
下一篇