中标公司竣工日期完不成怎么办,合同规定了完工时间因甲方原因造成无法实现乙方可以不履行合同
来源:整理 编辑:汇众招标 2023-04-26 21:03:23
1,合同规定了完工时间因甲方原因造成无法实现乙方可以不履行合同

2,包工头延迟时间不完工怎么办请懂法律的人进来下谢谢
你好!不能按时完成么被批是少不了的啦 没人来干活么反正你是老大 扣他们工资楼如果对你有帮助,望采纳。有一种方法非常有效,但是比较耗费时间:诉讼至法院,提出抗辩,请求法院依法解除合同,可以基于被告的根本违约,也可以基于对被告在合同履行能力上的不安抗辩。也可以请求法院要求被告继续及时的履行合同。也可以这样:基于对方对合同履行的消极,书面正式的发文要求其履行合同,否则将依法扣除工程款,这是对你合同的一种补救,甚至其妥协下来后可以要求其重新修改合同,增加工期一项。如果还有什么问题可以邮箱伺候。
3,招标文件写了总工期和计划完工日期但是开标日期后到计划完工日期
道理上来讲,所有参标单位都会看见这个漏洞,你不能判断这是主管故意还是真是拍错了,所以,在你没有中标之前,这事请你闭嘴,谁提出来,谁就可能出局,简单的很,因为这样的招标单位太较真,不能配合开标单位。至于工期方案,在你中标后就玩文字游戏:你务必注明从中标那天起计算工期的天数,你中标你就默认他的180天,你文案里标注实际天数他不反驳,他就默认你的。除非他看到不对提出来,要不然,你就别吱声。根据确定的施工方案和要求工期,采用合理的施工进度计划的表达方式,编制施工进度计划。包括:划分施工过程、计算工程量、确定劳动量和机械台班数量、计算各施工过程的施工天数、编制施工进度计划初始方案、施工进度计划的检查与调整、主要资源需要量计划。
4,已提交竣工资料甲方不结算怎么办
由于建筑设计专业性强,如果对方拒绝竣工验收,那么对你们是非常不利的,因此先应当审查自己的工程资料等是否完备,证据是否充足,再者最好是能调取业主建设单位拒绝验收的书面证据。这样在诉讼中就对贵公司极为有利了,证据不足,冒然起诉,在建筑诉讼中施工方是非常被动的。一般根据我们的经验,这类案件其实并不复杂。竣工验收的义务是业主的,如果已经交付使用,物业已经接受那么实际上对方已经应当给你们支付工程款了。再者,项目是否是政府工程呢?如果是政府资金投资,一般是需要财政审计部门审计的?是否做了审计?审计结果如何?如果没有审计,则看你们合同的约定,需要审计的也需要等待审计结果再提诉讼,当然如果对方拒绝验收导致无法审计的除外。工程竣工日期对于工程施工方来讲,具有特殊意义,不仅是施工方主要义务完结的标志,更重要的是标志施工方可以要求业主建设单位结算并支付工程款。确定竣工的日期基本遵循以下原则:1、对于合同中有约定竣工日期的,应以合同约定为准;2、如另行协议将工期顺延的,应以重新确定的竣工日期为准;3、因发包人原因延误工期的,应当将延误的合理时间在工期中扣除,然后在此基础上确定工程应当竣工的日期;4、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间,在此基础上再确定应当竣工日期;5、因不可抗力导致工期延误的,在不可抗力消除后,工期应顺延,在此基础上确定竣工日期。但是,在建筑纠纷中,常常存在发包人业主拒不验收接受工程,或者发包人未经竣工验收或验收未通过就擅自使用了工程的情况,导致工程款无法计算起付日期。对此从有利于承包人角度讲,法律作了如下规定:1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。催告其在合理期限内履行,否则解除合同,并要求对方承担违约责任
文章TAG:
中标 公司 竣工 日期 中标公司竣工日期完不成怎么办